Impressum

Firma: Tamecha Heizung Sanitär und Klima

Inhaber: Emmanuel Wabo Tamo

Adresse: Markpl. 11, 71665 Vaihingen an der Enz

Telefon: +49 15216100725

E‑Mail: kontakt@tamecha.de

USt‑ID: DE451135018
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Vertragsbeziehungen zwischen Auftragnehmer (Tamecha Heizung Sanitär und Klima) und Auftraggeber (Kunde). Abweichende Bedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurden.

1 Geltungsbereich

• Anwendungsbereich: Diese AGB gelten für sämtliche Angebote, Aufträge und Nebenleistungen im Bereich Planung, Lieferung, Montage, Instandsetzung und Wartung von Heizungs- und Sanitäranlagen.
• Ausnahmen: Für öffentlich-rechtliche Auftraggeber oder besondere Verträge (z. B. VOB-Verträge) gelten ggf. abweichende Bestimmungen, die ausdrücklich vereinbart werden müssen.

2 Vertragsangebot und Vertragsschluss

• Angebote sind freibleibend, außer sie sind schriftlich als verbindlich gekennzeichnet.
• Vertragsschluss erfolgt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Beginn der Ausführung durch den Auftragnehmer.
• Leistungsumfang ergibt sich aus Angebot, Leistungsbeschreibung und ergänzenden Vereinbarungen; technische Änderungen bleiben vorbehalten, soweit sie den Vertragszweck nicht beeinträchtigen.

3 Termine, Fristen und Verzögerungen

• Ausführungsfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich verbindlich vereinbart.
• Terminverzögerungen durch höhere Gewalt, fehlende Unterlagen, unvorhersehbare Hindernisse oder vom Auftraggeber zu vertretende Umstände verlängern die Fristen angemessen.
• Verzugsfolgen: Gerät der Auftraggeber mit Zahlungen in Verzug, können Verzugszinsen sowie die Aussetzung weiterer Leistungen geltend gemacht werden.

4 Preise, Zahlungsbedingungen und Abschlagszahlungen

• Preise sind Nettopreise zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.
• Abschlagszahlungen: Der Auftragnehmer kann Abschlagszahlungen in angemessener Höhe vor Materialbestellung und in Bauabschnitten verlangen; fällige Abschläge sind sofort zahlbar.
• Sicherheitszahlung: Bei Auftragsbeginn ist eine Sicherheitsstellung in Höhe von 10 % des Auftragswertes fällig.
• Zahlungsziel: Rechnungen sind ohne Abzug binnen 14 Tagen zu zahlen; bei Zahlungsverzug nach Fälligkeit Verzugspauschale € 40,- zuzüglich Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe.
• Aussetzungsrecht: Bei Zahlungsverzug oder fehlender Sicherheitsstellung ist der Auftragnehmer berechtigt, Leistungen bis zur Zahlung auszusetzen und Mehrkosten zu berechnen.

5 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

• Zugang und Mitwirkung: Der Auftraggeber gewährleistet jederzeit ungehinderten Zutritt, notwendige Strom‑ und Wasseranschlüsse sowie sichere Lagerflächen; erforderliche Unterlagen, Genehmigungen und Entscheidungen sind innerhalb 7 Werktagen zu erteilen.
• Folgen bei Mitwirkungsmangel: Unterbleiben Mitwirkung oder Wiederherstellung, verlängern sich Fristen; Mehrkosten und Wartezeiten sind nach Stundensatz zu vergüten.

6 Ausführungs- und Gewährleistungsbestimmungen

• Mängelanzeige: Offensichtliche Mängel sind binnen 7 Tagen, spätestens 14 Tagen nach Fertigstellung schriftlich per E‑Mail an kontakt@tamecha.de oder per Einschreiben anzuzeigen; verdeckte Mängel binnen 7 Tagen nach Entdeckung. Maßgeblich ist der Eingangszeitstempel. Unterbleibt fristgerechte Anzeige, erlöschen Gewährleistungsansprüche für den betreffenden Mangel.
• Nacherfüllung: Der Auftragnehmer wählt Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung; die Frist zur Nacherfüllung beträgt in der Regel 14 Tage, bei besonderem Aufwand entsprechend länger. Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl, gelten die gesetzlichen Rechte.
• Hersteller und Lieferanten: Für Produktfehler haftet primär der Hersteller; der Auftragnehmer übernimmt nur die Gewähr für ordnungsgemäße Einbauleistung. Prüfkosten und Rücksendekosten für Verdachtsfälle übernimmt der Auftraggeber, sofern nicht ausdrücklich anders schriftlich vereinbart.
• Ausschluss: Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen bei unsachgemäßer Handhabung, Veränderungen, Nacharbeiten oder Eingriffen durch den Auftraggeber oder Dritte, bei Betrieb entgegen Herstellervorgaben oder bei Einsatz ungeeigneter Betriebsmittel.
• Zutrittsverweigerung und endgültiger Ausschluss: Wird dem Auftragnehmer dauerhaft oder endgültig der Zutritt verwehrt oder untersagt der Auftraggeber ausdrücklich die Fertigstellung und Abnahme, entfällt die Gewährleistung für die betroffenen Leistungsteile ab diesem Zeitpunkt; bereits erbrachte Leistungen sind zu vergüten; der Auftragnehmer kann fristlos aus wichtigem Grund kündigen und entstandene Kosten geltend machen.
• Dokumentation: Der Auftragnehmer dokumentiert Zustand, Leistungen und Beanstandungen durch Übergabeprotokolle, Fotos und Zeitstempel‑E‑Mails; diese Dokumente gelten als maßgeblicher Nachweis.
• Verjährung: Gesetzliche Gewährleistungsfristen bleiben bestehen; für Unternehmer können zulässige Verkürzungen vorgesehen werden.

7 Haftung und Haftungsbeschränkung

• Unbeschränkt haftet der Auftragnehmer für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für Personenschäden.
• Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung auf typischerweise vorhersehbare vertragstypische Schäden begrenzt; die Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
• Höchstsumme: Die Haftung ist insgesamt begrenzt auf die Höhe der netto vom Auftraggeber gezahlten Vergütung für den jeweiligen Auftrag, soweit nicht Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder personelle Schäden vorliegen.
• Produkthaftung bleibt unberührt.

8 Eigentumsvorbehalt

• Eigentumsvorbehalt: Gelieferte Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers; bei Einbau bleibt Eigentum bis zur vollständigen Zahlung vorbehalten; der Auftraggeber tritt bereits jetzt Forderungen aus Weiterveräußerung ab.
• Zugangs- und Rückbaupflicht: Bei Zahlungsausfall oder Zutrittsverweigerung kann der Auftragnehmer auf seine Kosten Materialien sichern; Rückbau darf nur nach gerichtlicher Anordnung erfolgen.

9 Rücktritt und Kündigung

• Kündigung: Bei wichtigem Grund, insbesondere dauerhafter Zutrittsverweigerung, Zahlungsverzug oder arglistiger Täuschung, kann jede Partei fristlos kündigen.
• Vergütung bei Kündigung: Bei berechtigter Kündigung durch den Auftragnehmer sind bereits erbrachte Leistungen sowie angefallene Material‑ und Lagerkosten zu ersetzen.
• Vertragsstrafe: Bei wiederholter, unbegründeter Zutrittsverweigerung behält sich der Auftragnehmer vor, eine Vertragsstrafe in angemessener Höhe geltend zu machen.

10 Datenschutz

• Personenbezogene Daten werden zur Auftragsabwicklung verarbeitet. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung geltender datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

11 Schlussbestimmungen

• Erfüllungsort: Sitz des Auftragnehmers, sofern nicht anders vereinbart.
• Gerichtsstand: Ist der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers.
• Anwendbares Recht: Deutsches Recht findet Anwendung.
• Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Regelung durch eine rechtlich zulässige zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.